中国电建西北院陕西省榆林市华秦榆阳10万千瓦风电项目EPC总承包项目道路及风机平台工程（建安一标）施工专业分包采购项目公开谈判采购公告
- 2026-10-28
项目名称: 中国电建西北院陕西省榆林市华秦榆阳10万千瓦风电项目EPC总承包项目道路及风机平台工程（建安一标）施工专业分包采购项目公开谈判采购公告
招标公司: 西北水利水电工程有限责任公司
项目地区：陕西 榆林
中国电建西北院陕西省榆林市华秦榆阳10万千瓦风电项目EPC总承包项目道路及风机平台工程（建安一标）施工专业分包采购项目公开谈判采购公告
（采购编号： XBSD-HQYYFD-[2026]-01
1.采购条件
华秦榆阳10万千瓦风电项目已批准建设,项目建设单位为 榆林华之秦风新能源有限公司 ，资金已落实。其中EPC总承包项目包含的 华秦榆阳10万千瓦风电项目道路及风机平台工程（建安一标） 施工专业分包已得到业主认可，具备采购条件， 西北水利水电工程有限责任公司 作为采购人，现对该标段进行公开谈判采购,凡具备承担本标段的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本标段谈判采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 建设地点
陕西省榆林市榆阳区
2.2 工程概况及标段概况
工程概况：华秦榆阳10万千瓦风电项目场址位于陕西省榆林市榆阳区境内，地理坐标介于东经110°01'35"~110°11'45"，北纬38°25'55"~38°32'34"之间，场区内可布置机位高程介于1130m~1340m之间，距离榆林市约37km；另外G337沧榆高速、S11神佳米高速、S12榆佳高速从场区周边通过，运输条件相对较好。采用13台WTG221-6.7MW-140m和2台WTG221-6.7MW-120m的风力发电机组，建设一座110kV升压站，以一回110kV线路接入对侧站，最终的接入系统方案以电网公司的审查批复意见为准。
标段概况：本标段为华秦榆阳10万千瓦风电项目道路及风机平台工程（建安一标）施工专业分包。
2.3 工期要求
华秦榆阳 10 万千瓦风电项目道路及风机平台工程（建安一标）施工专业分包，计划开工日期： 2026 年 11 月 15 日（具体以监理下达的开工令为准）。计划于 2027 年 01 月 25 日施工完成，总工期 72 日历天，满足业主2027年06月30日计划首批机组发电、2027年09月30日计划全部机组发电的时间节点要求。
2.4 质量要求
华秦榆阳10万千瓦风电项目道路及风机平台工程（建安一标）施工专业分包 质量要求：工程施工质量符合设计图纸、有关标准规范，施工验收合格率100%；施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求；建设过程中不发生一般及以上质量事故；其他性能指标符合国家和行业技术规范、验收要求、设计要求等规定的合格质量标准，同时满足技术协议书要求。若各标准间要求不一致，则应执行技术要求较高的标准。在合同签订后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范、标准及规定，则响应人应遵守。采购人鼓励响应人提出更高的质量标准，并在工程中实施。
2.5 采购范围
本次采购工程为 华秦榆阳10万千瓦风电项目道路及风机平台工程（建安一标）施工专业分包。
本标承包范围包括（但不限于）：
（1）风电机组安装平台工程（含征地、场平，面积不少于3500㎡，满足吊装工程使用要求）、设备临时堆场（满足使用要求），道路分界点至场内大件运输路段大件牵引（包含塔筒、风力发电机组、升压站大件设备）。
（2）交通工程：场内新建道路（具体施工内容以审批通过的设计蓝图为准），包括：场内新建道路长度为24.3km（施工期道路：路基宽6.0m,施工期路面5.0m宽。检修期道路恢复：路面4.0m）；既有道路改扩建，包括：既有道路或产生弯道取直、弯道加宽、路面破损修复；场区内油气管线协调、进场道路开口协调及平交道口、场内道路与油气管线平交处加固处理、道路分界点至场内大件运输道路改造（包含征地、协调、赔偿及线路迁改、桥梁加固、路障清除等），最终满足道路分界点至各个机位大件运输条件（道路分界点为安崖高速收费站或麻黄梁高速收费站抬杆处）。
（3）本项目所有质量监督检查、电力工程质量监督检查、电力工程能监备案及其他相关工作费用均已包含在报价中。
（4）负责本项目所有的森林植被恢复的实施，本标段所有的环境保护措施、水土保护措施、职业健康措施的实施，安全措施的实施及验收等费用均已包含在报价中。
（5）负责道路移交建设单位前的道路维护工作（含本项目其他单位使用本标段道路的维护工作）、临时工程费、雨季施工费和冬季施工供暖费（含冰雪清理费用）均已含报价中。
（6）负责协助建设单位开展本标段技术监督工作，费用已包含在报价中。
（7）按照发包人要求完成本标段施工期、运行期施工场区内所需的宣传标语，负责按照建设单位、发包人要求制作与安装本标段与本工程建设相关的各种临时、永久标志牌费用均已包含在报价中。
（8）承包人负责按照建设单位档案管理要求进行搜集、整理工程建设过程中本标段的全部档案资料并负责整理移交，档案验收、竣工验收工作费用均已包含在报价中。
（9）本公告提出的是对本标段工程的最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在合同中并未列入而且确实是项目可靠、稳定、功能、安全的运行中应该有的，并且满足合同及合同附件对整个项目的性能保证值要求所必须的，均应由承包人负责将所缺的设备、材料、建筑、技术资料、专用工具、备品备件、服务等补上，其费用包括在总价中。
（10）全部工作应满足建设单位、发包人、地方政府及电网公司要求。
承包人自行承担的工程施工所需的以下临时工程（包括但不限于）：
（1）施工交通、施工临时住房及办公、供水、临时照明、供电及施工通讯；
（2）机械修配、材料加工等附属设施；
（3）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；
（4）生产、生活临时电气设备及安装调试物
（5）材料堆场、仓库。
3.响应人资格要求
3.1企业要求
3.1.1企业资质要求：响应 人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人、 资格资质满足以下条件之一：
1） 建筑工程施工总承包二级资质；
2） 电力工程施工总承包二级及以上资质；
3） 市政公用工程施工总承包一级资质；
4） 公路工程施工总承包二级及以上资质 。
3.1.2企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近3年财务会计报表（2023-2025年）。
3.1.3 企业主要人员要求：
（1）项目经理资格要求：一级建造师执业资格及建筑企业安全员B证；
（2）项目技术负责人的资格要求：具有二级建造师或中级及以上职称；
（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；
（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；
3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有陆上风电项目类似工程施工业绩1项及以上；
3.1.5 企业资信要求：
（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（2）响应人在近3年无违法、违纪事件，无质量和安全生产责任事故等发生（查询渠道：信用中国：heeps:///、中华人民共和国应急管理部：heeps:///）；
（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与谈判采购；
（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（5）未被法院列为被执行人（查询网址：/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的）。
3.2其他要求
3.2.1本次采购不接受联合体响应。
3.2.2响应人必须考虑固定场所与人员组建项目部，其中必须健全安全管理、质量管理体系，并成立管理机构。
4.谈判文件的获取
4.1凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加谈判采购者，请于2026年10月29日至2026年11月02日17时00分前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（）获取谈判采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。
（1）已注册的供应商：明确谈判采购标段，下载谈判采购文件；原中国电建设备物资集中采购平台及公共资源交易平台的供应商及承（分）包商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。
（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行供应商注册，完成注册后，明确谈判采购标段，下载谈判采购文件；
（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。
4.2 本次谈判采购不提供纸质版谈判采购文件，本次谈判采购项目不收取标书费。
5.响应文件的递交
5.1响应文件文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年11月05日10时30分（北京时间），响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。
响应工具下载：中国电建阳光采购网（）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。
5.2本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。
响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。
5.3各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。
5.4响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。
5.5响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取谈判采购文件的响应人。
5.6中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。
6.开标时间、地点
6.1开标时间：2026年11月05日10时30分（北京时间）
6.2谈判时间： 具体时间另行通知。
6.3谈判地点： 线上谈判。
6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。
7.成交人数量
成交人数量:1人
8.发布公告的媒介
本次谈判采购公告在中国电建阳光采购网（）发布。
9.联系方式
采购代理机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
地 址：陕西省西安市长安区韦曲街办城南大道18号
联 系 人：王工
电 话：查看完整信息
邮 箱： zbcgzx2023@nwh.cn
10.监督机构
监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
监督电话： 查看完整信息
11.提出异议的渠道和方式
11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。
11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。
11.3 如有异议请联系中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
联系人：阎工
联系电话： 查看完整信息
电子邮箱： xby10342@powerchina.cn
西北水利水电工程有限责任公司
2026 年 10 月 28 日
